Договоры, заключаемые воинскими частями - Учебное пособие (Фатаев Ф.Г.)

Типовой договор поставки*

N_______

 

__________________                                                                                                              "    "____________20____г.

(место заключения)

________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем

                                                       (наименование органа)

Заказчик, в лице ________________________________________________________, действующего на основании

                                                (должность, фамилия, имя, отчество)

______________________________ с одной стороны, и ________________________________________________

     (Положения, доверенности)                                                               (наименование предприятия,

____________________________________________________________________________________именуем___

                          учреждения, организации,фамилия, имя, отчество физического лица)

в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________,  действующего

                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)

на основании __________________________________________________________ с другой стороны, заключили

                                               (основание для заключения договора)*(1)

настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

 

     1.1. В  соответствии с настоящим   Договором  Поставщик    обязуется поставить Заказчику _________________________________________________________________ (далее - продукция) в соответствии

                                               (наименование продукции)

 со Спецификацией (приложение 1 к Договору), а Заказчик принять и оплатить продукцию  в  соответствии  с  Протоколом  согласования  договорной  цены (приложение 2 к Договору).

 

2. Условия поставки

 

     2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение ____________.

     2.2. Изготовление,    приемка    и    оценка   качества    продукции осуществляется в полном соответствии с _______________________________________________________________________________________________

(ТУ и другие документы,

_______________________________________________________________________________________________

утвержденные и согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

С каждым комплектом продукции поставляется ______________________________________________________

                                                                                                   (гарантийный талон, техническая и эксплуата-

_______________________________________________________________________________________________

ционная документация, копии соответствующих сертификатов

_______________________________________________________________________________________________

на поставляемую продукцию на русском языке)

     2.3. Упаковка  продукции  должна  обеспечивать  ее  сохранность  при транспортировке и хранении.

     Маркировка на таре должна соответствовать действующим  стандартам  и содержать указание заводского номера изделия.

     2.4. Продукция  доставляется   Поставщиком  на    склад    Заказчика (Грузополучателя) по адресу _______________________ (либо в соответствии с отгрузочной разнарядкой)  _______________  транспортом.

 

3. Стоимость договора и порядок расчетов

 

     3.1. Продукция оплачивается  Заказчиком  в  строгом  соответствии  с объемами  и  источниками  выделенных  бюджетных  ассигнований  по  ценам, отраженным в протоколе  согласования  договорной  цены  (приложение  2  к Договору).

     3.2. Сумма настоящего Договора составляет _______________________________________________________,

                                                                                                                    (сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС ___ \% ___________________________________________________________________________.

                                                                                           (сумма цифрами и прописью)

     3.3. Оплата  по  настоящему  Договору  производится  поэтапно  путем перечисления денежных средств  на  расчетный  счет  Поставщика  следующим образом:

1)___________.*(2)

2)___________.

     Окончательный расчет производится в течение ___ дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

     3.4. Цена   продукции   на   период   действия   Договора   является фиксированной и пересмотру не подлежит.

     3.5. Стоимость  доставки,  тары,  упаковки  и  маркировки  входит  в стоимость продукции по настоящему  Договору.  (В  случае,  если  доставка продукции не входит в стоимость продукции,  указать  на  основании  каких документов производится ее оплата).

 

4. Обязательства сторон

 

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. В письменной форме известить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее, чем за _____ дней до ________.

4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока.

4.1.4. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами (приложение ___ к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. В течение ____ дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее ___ дней до наступления периода поставки, направить Поставщику отгрузочную разнарядку. *(3)

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить продукцию. *(4)

 

5. Порядок приемки продукции

 

5.1. Заказчик осуществляет приемку продукции с участием Поставщика в течение __ дней после фактического поступления продукции Заказчику. По окончании приемки продукции Стороны подписывают акт сдачи-приемки.

В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков и направляет его Поставщику.

Поставщик обязан в течение ___ дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков. *(5)

 

6. Ответственность сторон

 

6.1. При нарушении сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере ___ \% стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки, но не более ___ \% указанной стоимости.

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере __ \% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более __ \% указанной суммы.

6.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

 

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

 

8. Порядок разрешения споров

 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

 

9. Порядок изменения и расторжения договора

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п.7.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за ___ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

 

10. Прочие условия

 

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с _______________ и действует до __________ (или до исполнения сторонами своих обязательств по договору).

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение 1. Спецификация на поставку продукции на листах.

- Приложение 2. Протокол согласования договорной цены на листах.

10.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________

 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

 

Заказчик                                                                                               Поставщик

_________________________________                                             ______________________________________

  (юридический и фактический адрес,                                                      (юридический и фактический адрес,

_________________________________                                             ______________________________________

      банковские реквизиты, ИНН)                                                                    банковские реквизиты, ИНН)

_________________________________                                             ______________________________________

         (должность, подпись,                                                                                      (должность, подпись,

          инициалы, фамилия)                                                                                        инициалы, фамилия)

 

                       М.П.                                                                                                                      М.П.

 

——————————————————————————————

*(1) Основанием для заключения договора является решение Конкурсной комиссии либо согласование с Минэкономразвития России решения о закупке у единственного источника.

*(2) Размер авансового платежа не должен превышать 30\%.

*(3) Отгрузочная разнарядка применяется в случае, когда Заказчику необходимо дать указания Поставщику об отгрузке товаров грузополучателям.

*(4) В случае необходимости в настоящем разделе могут быть указаны требования Заказчика к таре, упаковке, маркировке продукции, о соответствии ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.д.

*(5) В случае выполнения поставки отдельными этапами сдача-приемка поставляемой продукции осуществляется поэтапно.

 

Приложение 1

к Договору

от ______________ N ________

 

Спецификация на поставку продукции

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N  |Наименование |   Ед.   |Кол-во |Цена за единицу|  Общая   | Срок  |

|п/п |  продукции  |измерения|       |продукции, руб.|стоимость |постав-|

|    |             |         |       |               |          |  ки   |

|————|—————————————|—————————|———————|———————————————|——————————|———————|

| 1  |      2      |    3    |   4   |       5       |    6     |   7   |

|————|—————————————|—————————|———————|———————————————|——————————|———————|

|    |             |         |       |               |          |       |

|————|—————————————|—————————|———————|———————————————|——————————|———————|

|    |             |         |       |               |          |       |

|————|—————————————|—————————|———————|———————————————|——————————|———————|

|    |Всего:       |         |       |               |          |       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Заказчик                               Поставщик

_______________________________        __________________________________

      (должность, подпись,                  (должность, подпись,

       инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

 

                     М.П.                       М.П.

 

Приложение 2

к Договору

от ______________ N ________

 

Протокол

согласования договорной цены

 

     Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

и от лица Поставщика ____________________________________________________________________________

                                                                      (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

удостоверяем, что   Сторонами  достигнуто соглашение о размере договорной цены   за   единицу продукции:

______________________________, в том числе НДС ___ \% ___________________________________________.

    (сумма цифрами и прописью)                                                            (сумма цифрами и прописью)

     Настоящий  протокол  является  основанием  для  проведения  взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком.

 

Заказчик                                                                              Поставщик

______________________________                                 ___________________________________

         (должность, подпись,                                                               (должность, подпись,

          инициалы, фамилия)                                                                инициалы, фамилия)

 

Главный бухгалтер                                                             Главный бухгалтер

____________________________                                     ____________________________________

 (подпись, инициалы, фамилия)                                                 (подпись, инициалы, фамилия)

                          М.П.                                                                                           М.П.

 

*Приложение 5 к приказу ГТК РФ от 2 июля 2001 г. № 626

 

Нормативные документы о поставке товаров:

 1. Гражданский кодекс РФ

  2. Положение о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. N 888;

  3. Положение о поставках товаров народного потребления, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. N 888;

  4. Правила поставки газа в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. N 162;

  5. Основные условия поставки для военных организаций (приказ Министра обороны СССР 1977 г. № 230);

      6. О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки, см. постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. N 18

____________

Комментарий:

По договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения.

Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в 30 дневный  срок,  обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора.

В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).

Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя.

Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.

В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.

Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.

В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в договоре.

Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.

Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия покупателя.

Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику.

Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.

При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

В случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510 ГК РФ), покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором.

Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.

Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных договором.

Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.

Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки.

Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 ГК РФ.

Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и количество поставленных товаров недостаточно для погашения обязательств поставщика по всем договорам, поставленные товары должны засчитываться в счет исполнения договора, указанного поставщиком при осуществлении поставки либо без промедления после поставки.

Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для погашения обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при осуществлении оплаты товаров или без промедления после оплаты.

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

 Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным выше, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора.

Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.

4. Удовлетворение требований, не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании статьи 15 ГК РФ.